Образец искового заявления об обязании совершить действия

Исковое заявление об обязании привести жилое помещение в прежнее состояние (образец)

Образец искового заявления об обязании совершить действия

На данной странице вы можете скачать образец искового заявления об обязании привести жилое помещение в прежнее состояние составленный нашими юристами с учетом действующего законодательства и наработанной судебной практики.

В наш Центр обращаются люди, у которых возник с соседями по коммуналке, либо спор между двумя собственниками одной квартиры (дома).

Суть спора сводится к тому, что один из соседей (или собственников) самовольно произвел перепланирование стен в квартире без согласия на то другого собственника (соседа), в то время как в законе предусмотрено обязательное согласие таких лиц.

Такие действия приводят к уменьшению площади общего пользования в квартире находящейся в долевой собственности, либо создают иные ограничения в пользовании жилым помещением.

Таким образом, самовольное переустройство квартиры недопустимо без определенных согласований с другим долевым собственником жилого помещения или лиц проживающих и зарегистрированных там на законных основаниях (в случае муниципального жилья).

Вы можете обратиться к нам за помощью в составлении иска и представительства ваших интересов в суде. Мы оказываем юридические услуги уже более 10 лет и никогда не имели жалоб от наших клиентов!

Наш контактный телефон: 8 (495) 510-70-16.

В ________________________
(наименование суда и адрес) Истец: ________________________

(ФИО и адрес)

Ответчик: ________________________

(ФИО и адрес)

Третье лицо: ________________________

(ФИО и адрес)

Цена иска: 0 рублей;

Госпошлина: 300 рублей.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об обязании привести жилое помещение в прежнее состояние

Я, ________ (указать ФИО) являюсь собственником (или нанимателем, т.е. указать на основании чего там проживаете) жилого помещения и зарегистрирован в ней. Квартира расположена по адресу: _______ (указать адрес). Копия свидетельства о праве собственности (или договора соцнайма), а также выписка из домовой книги в приложении. Также, в данной квартире зарегистрирован и проживает гр. __________ (указать ФИО ответчика). В _____ году (указать когда) ответчик самовольно, без нашего согласия, произвела перепланировку в коридоре квартиры: (указать, что именно сделал ответчик), Например, демонтировала 2 шкафа (6а, 6б, изображенные на поэтажном плане от 26.01.1998 г.), которыми мы пользовались. Более того, ответчик не только демонтировал шкафы, но и увеличила площадь своей комнаты на 2 м.кв., путем возведения стены в коридоре вместо снесенных шкафов и сноса части стены комнаты ответчика. В результате такой перепланировки, площадь коридора (т.е. площадь общего пользования) в квартире значительно уменьшилась. К тому же, имущество которые мы обычно хранили в шкафу, пришлось размещать в нашей комнате. Проход к входной двери стал более затруднительным, тесным. Считаем, что действия ответчика не основаны на законе и грубо нарушают наши права. Также, как указано в поэтажном плане выданном ТБТИ, разрешение на произведенное переоборудование в кв. _____ ТБТИ не представлено. Мы неоднократно обращались к ответчику с требованием устранить данное нарушение. До обращения в суд, мы были вынуждены обратиться в ТБТИ для подтверждения обстоятельств изложенных в исковом заявлении, произвели оплата услуг в размере ____ рублей (квитанции в приложении). Также, в связи с тем, что мы не имеем юридического образования, обратились за юридической помощью, понесли расходы в размере ______ рублей (если таковые расходы имелись). Так, в соответствии с ч.2 ст.1 ЖК РФ, граждане, осуществляя жилищные права и исполняя вытекающие из жилищных отношений обязанности, не должны нарушать права, свободы и законные интересы других граждан. Согласно ч.2 ст.25 ЖК РФ, – перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. Как усматривается из ч.4 ст.17 ЖК РФ и Правил пользования жилыми помещениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 января 2006 года № 25, пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Статья 26 ЖК РФ предусматривает, что переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления (далее – орган, осуществляющий согласование) на основании принятого им решения, и устанавливает порядок данного согласования. На основании с ч.1, ч.3-4 ст. 29 ЖК РФ, самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 настоящего Кодекса, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 настоящего Кодекса. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью. Согласно ст.56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений. Считаю, свои требования основанные на законе и подлежащими удовлетворению. На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 12 ГК РФ, ст.ст. 22, 131-132 ГПК РФ,

ПРОШУ СУД:

  1. Обязать ответчика привести жилое помещение, расположенное по адресу: ____ в прежнее состояние согласно поэтажному плану ТБТИ: демонтировать самовольно возведенную стену в коридоре квартиры и восстановить встроенные шкафы за счет средств ответчика (указать, что именно просите сделать ответчика);
  2. Взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме _____., оплата услуг ТБТИ в размере _____ и оплата юридических услуг в сумме _______, а всего взыскать _______ руб.

Приложение:
1. Копия искового заявления для сторон по делу, суда и третьих лиц; 2. Квитанция оплаты госпошлины; 3. Копия выписки из домовой книги; 4. Копия экспликации и плана; 5. Копии квитанций и соглашения, подтверждающие оплату юридических услуг. Дата подачи заявления «____»____________ 20____г.

Подпись истца ____________

Источник: http://stolicaprava.ru/dokumenty/iski/iskovoe-zayavlenie-ob-obyazanii-privesti-zhiloe-pomeshchenie-v-prezhnee-sostoyanie.html

Иск о понуждении к исполнению обязательств по договору подряда

Образец искового заявления об обязании совершить действия
В Арбитражный суд Рязанской области. Истец: Муниципальное унитарное предприятие «Ванинский автопарк».Адрес: Рязанская область, …Телефон: …Представитель истца по доверенности: Абрамов Андрей Николаевич.Проживает: … Ответчик: ООО «Петров-Водкин».Адрес: Рязанская область, … Цена иска:

Х рублей.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о понуждении к исполнению обязанностей и взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору.

01 июня 2009 года между Истцом и Ответчиком был заключен договор (прилагается). Согласно данному договору, Ответчик принял на себя обязательство до 01 ноября 2009 года изготовить и разместить на остановках общественного транспорта 150 информационных стендов с информацией о расписании движения городских автобусов и об услугах, предоставляемых Истцом. Данный договор был подписан уполномоченными лицами (генеральными директорами организаций). По договору, Истец должен был уплатить 30% стоимости договора в пользу Ответчика в течение 10 дней со дня подписания договора. Истец исполнил свои обязательства спустя 14 дней. Однако зависимость сроков исполнения обязательств от внесения суммы задатка (аванса) в договоре не прописана, поэтому Ответчик основывать свои возражения на пропуске срока оплаты аванса Истцом не может.В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Подписанный договор, в соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса РФ, не является муниципальным контрактом.Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 Гражданского кодекса РФ). Однако обусловленные между Истцом и Ответчиком работы не были сданы в срок.К указанной для выполнения Ответчиком обязательств по договору дате Истец отправил претензию (прилагается), в которой потребовал выполнения своих обязательств по договору от Ответчика. В ответ последний прислал письмо (прилагается), в котором говорит о невозможности надлежащего исполнения обязательств в виду финансового кризиса в стране и отсутствия у него денежных средств на расходные материалы для выполнения обязательств по договору. Также Ответчик потребовал перечислить оставшуюся часть оговоренной в договоре суммы, что противоречит законодательству (статья 711 Гражданского кодекса РФ).Статья 307 Гражданского кодекса РФ гласит: «в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности».Кроме того, Истец понес убытки от ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Ответчика. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (п.1 ст. 394 Гражданского кодекса РФ).Кроме того, в соответствии с п. 1 статьи 393 Гражданского кодекса РФ, должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.Также п. 1 статьи 401 Гражданского кодекса РФ указывает, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим обра-зом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Данных мер Ответчиком предпринято не было.П. 3 статьи 401 Гражданского кодекса говорит, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств». Таким образом, ссылка Ответчика на мировой финансовый кризис и отсутствие денежных средств не должна быть признана обоснованной. Также стоит учесть, что, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами, согласно п. 1статьи 704 Гражданского Кодекса РФ.Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе. Как уже было написано выше, Ответчик должен был исполнить дого-вор до 01 ноября 2009 года. Однако этого он не сделал. В соответствии с п. 3.5. указанного договора в случае несвоевременного выполнения какой-либо из сторон обязательств по договору другая сторона обязана выплатить неустойку в размере 0,5% общей стоимости работа за каждый день просрочки. На день подачи данного искового заявления неустойка составляет Х рублей. В соответствии с п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. В соответвии с п. 2 той же статьи, указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Порядок изменения сроков в договоре между Истцом и Ответчиком не определен, однако в соответствии со статьями 330 и 331 Гражданского кодекса РФ, определена неустойка в размере 0,5% от общей суммы договора за каждый день просрочки. Общая сумма договора составляет 300 000 рублей. За каждый день просрочки Ответчик должен уплатить 1500 рублей, исходя из расчетов: 0,5 % от 300 000 = 1500 рублей за каждый день просрочки. В соответствии с п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Досудебный порядок разрешения спора между Истцом и Ответчиком законом или договором не предусмотрен.На основании изложенного, руководствуясь главой 25, статьями 702 и 708 Гражданского кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Обязать Ответчика исполнить заключенный договор подряда от 01 июня 2009 года;2. Обязать Ответчика оплатить убытки и причитающуюся по договору неустойку в размере, определенной расчетами в исковом заявлении;3. Взыскать с ответчика судебные издержки в размере Х рублей за оплату государственной пошлины. Приложения:1. Квитанция об уплате государственной пошлины.2. Копия искового заявления.3. Копия договора, заключенного между Истцом и Ответчиком.4. Копия квитанций об уплате почтовых отправлений заказного письма с уведомлением в адрес Ответчика.5. Доверенность МУП «Ванинский автопарк» на имя Карамовой Е.Д.6. Копия претензии в адрес Ответчика от Истца.7. Копия письма Ответчика в адрес Истца в ответ на претензию.8. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

«___» ________________ 2009 года                                       Представитель по доверенности______________Абрамов А.Н.

Оказываем юридические услуги по всему миру с 2006 года

Источник: https://madroc.ru/isk_ob_ispolnenii_dogovora.php

Иск об обязании совершить определенные действия

Образец искового заявления об обязании совершить действия

Е. и А.М. был заключен договор совместного участия в строительстве дома, на основании которого, Емтыль А.М. обязался произвести строительство указанного объекта недвижимости — жилого дома , произвести сбор необходимых документов для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, и выполнение иных обязательств.

Ваш сосед вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, не нарушая прав других лиц. Он вправе снести свой забор и не устанавливать его, и никто не обяжет его это сделать.

В данном случае имуществом может являться только ВОЗВЕДЕННЫЙ забор и ст.249 может быть применима к нему, а не к необходимости строительства нового забора.

Иск о понуждении к исполнению договора

Вы можете обратиться к нам за помощью в составлении иска и представительства ваших интересов в суде. Мы оказываем юридические услуги уже более 10 лет и никогда не имели жалоб от наших клиентов!

Квартира расположена по адресу: _______ (указать адрес). Копия свидетельства о праве собственности (или договора соцнайма), а также выписка из домовой книги в приложении.

В соответствии со ст. 49 АПК РФ истец вправе до принятия решения по делу судом первой инстанции изменить предмет иска, т.е. заменить одно материально-правовое требование другим.

Нужно отметить, что количество подобных исков достаточно велико, причем довольно часто такие дела заканчиваются в пользу налогоплательщиков (см., например: Постановление Президиума ВАС РФ N 6713/99 от 20 июня 2000 г.). 8.

Наши сессии превращают стратегическое планирование из случайного явления в метод работы коллектива.

Мы помогаем использовать сбалансированные оценки (Balanced scorecard), управление по целям (MBO), ключевые показатели деятельности (KPI) для создания отказоустойчивых зарплатно-мотивационных проектов.

Несмотря на наличие предписания истца, Петров В.И. не обеспечил доступ в свою квартиру представителей подрядной организации, о чем ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ООО «ЖКС №2 Московского района» составлен акт (л.д.29). Повторный выход в адрес был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ, доступ в спорную квартиру по-прежнему не предоставлен (л.д.73).

Согласен, требование — незаконно, должно быть добровольное волеизъявление по созданию совместной собственности — общего ограждения., а необходимость его возведения участники определяют самостоятельно. Удачи!

Решением Московского районного суда Санкт-Петербурга от 16 декабря 2009 года Т. в удовлетворении заявленных требований отказано.

Есть исключения: истец передает имущество лицу, а лицо предает имущество третьему лицу. Это делается незаконно и не сообщается собственнику.

В результате такой перепланировки, площадь коридора (т.е. площадь общего пользования) в квартире значительно уменьшилась. К тому же, имущество которые мы обычно хранили в шкафу, пришлось размещать в нашей комнате. Проход к входной двери стал более затруднительным, тесным.

С., работником которого свидетель является; работники индивидуального предпринимателя производят машинописные и другие работы.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, ОАО «Краснодаргоргаз» в судебное заседание не явился, о дне и времени слушания дела был извещен должным образом, о причинах своей неявки суду не сообщил.

Иные доводы кассационной жалобы не подтверждают наличия оснований, предусмотренных ст. ст. 362 — 364 ГПК РФ, к отмене судебного решения.

Исковое заявление об обязании совершить определенные действия образец

Иск – это средство отстаивания права лица и побуждения возникновения ответных действий органов власти. Признаки иска: материальное требование, спор, две противоположные конфликтующие стороны. Срок давности исков раскрывается в статьях 195-208 Гражданского Кодекса.

Мне нужно составить исковое заявление об установлении факта трудовых отношений, обязании. Совершить в пользу другого лица кредитора определенное действие. В исковом заявлении просит обязать ответчика установить. Процессуальных действий, направленных на защиту чести. Исковое заявление о сохранении за бывшим членом семьи собственника жилого помещения права пользования на определенный.

Однако до настоящего времени ответчик не выполнил взятых на себя обязательств, поскольку газификация дома произведена не была.

Мне нужно составить исковое заявление об установлении факта трудовых отношений, обязании. Совершить в пользу другого лица кредитора определенное действие. В исковом заявлении просит обязать ответчика установить. Процессуальных действий, направленных на защиту чести. Исковое заявление о сохранении за бывшим членом семьи собственника жилого помещения права пользования на определенный.

Однако до настоящего времени ответчик не выполнил взятых на себя обязательств, поскольку газификация дома произведена не была.

Вы можете скачать все образцы исковых заявлений. Посмотреть примеры их составления. Узнать правила подачи и рассмотрения гражданских дел в суде.

Иски о признании недействительной государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве предпринимателя. 4.

Так, в соответствии с ч.2 ст.1 ЖК РФ, граждане, осуществляя жилищные права и исполняя вытекающие из жилищных отношений обязанности, не должны нарушать права, свободы и законные интересы других граждан.

https://www.youtube.com/watch?v=IsioYWrzNac

Иски о признании не подлежащим исполнению инкассового поручения (распоряжения) налогового органа, по которому взыскание налога, пени и штрафа производится в бесспорном порядке. 5.

В соответствии с общим собранием собственников жилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. ДД.ММ.

ГГГГ ответчику направлено предписание с просьбой до ДД.ММ.ГГГГ обеспечить доступ для проведения капитального ремонта по замене стояков центрального отопления.

Ответчик предписание не исполнил, доступ в квартиру не обеспечил.

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в ании. О признании недействительным договора: лишение способности понимать значение своих действий и руководить ими, а способность к самостоятельному и осознанному волеизъявлению была нарушена.

Исходя из изложенного, учитывая положения ч. 1 ст. 67 ГПК РФ, согласно которым право оценки доказательств, представленных и добытых по делу, принадлежит исключительно суду, судебная коллегия приходит к выводу о том, что решение суда постановлено в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, отмене не подлежит.

По иску об обязании совершить определенные действия. Исковое заявление об обязании родителя не препятствовать выезду ребенка из Российской. Апелляционное определение Омского областного суда от 10. Исковое заявление об обязании совершить определенные действия возвращено заявителю правомерно, поскольку дело неподсудно данному суду. Или незаконными действиями директора общества.

Статья 174. Решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия

Вы просите суд обязать Администрацию муниципального образования совершить определнные действия, либо как. По городу Смоленску поступило сообщение от жителя г. Портал юридического центра. Судьям исковых заявлений имущественного характера и или исковых заявлений, содержащих. По делу N Исковое заявление об обязании совершить определенные действия.

В начале * года он помогал Волкову А.Ю. устанавливать забор, они забивали железные столбы и прикрепляли арматурную сетку, затем уехали домой за фотоаппаратом, а когда вернулись, ответчик с компанией людей находился возле дома, а забора уже не было. Ответчик заявил, что они Установили забор не по плану, хотя забор делали по тому варианту раздела, который утвердил суд.

Кроме того, в случае, если Вы будете совместно устанавливать забор между участками, во избежание конфликтных ситуаций в будущем, следует письменно зафиксировать свои намерения с соседом (указать характеристики забора, материал, границы установки и т.д.), и обязательно зафиксируйте дату установки забора.

Щербакова Н.И. обратилась в суд с иском к Дидичеву Р.Е. об обязании исполнения обязательств по договору.

Иск об обязании совершить определенные действия образец

Иски о присуждении, когда требование истца направлено на понуждение ответчика к совершению определенного действия по. Об обязании совершить определенные действия. Нельзя определить, как пресекательный, по. У акционера нет статуса акционера на дату принятия решения иили на момент подачи искового заявления в суд об.

В дальнейшем исковые требования увеличил, просил так же взыскать с ответчика * рублей за пользование его землей, компенсацию морального вреда в сумме * рублей и судебные издержки, связанные с производством судебной экспертизы по делу *, с учетом инфляции.

Процессуальные задачи — объект спора и предмет истца, основания требования истца. Принадлежность недвижимого имущества легче выявить, чем движимого, так как недвижимость находится в системе регистрации.

Представленные образцы позволят самостоятельно разобраться с составлением исков по несложным ситуациям, получить первичные юридические знания, станут надежным помощником для начинающих юристов. На сайте предусмотрена специальная форма, где можно задать любые вопросы по составлению документов нашим юристам.

По поводу беседки пояснил, что претензии истца необоснованны, поскольку она находится не на его земле, а на той, которая раньше принадлежала их матери и которую он собирается оформить на себя.

Консультации юриста по телефону и онлайн. Консультирование по всем вопросам права. Горячая юридическая линия.

Истец, в обосновании своих требований, ссылается на то, что в соответствии с общим собранием собственников жилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в спорном многоквартирном доме (л.д.21-23). Решение никем из собственников не оспорено.

Иски о признании незаконными решения налогового органа, действия (бездействия) его должностных лиц и обязании устранить допущенные нарушения (ст. ст. 197, 201 АПК РФ). 4.

Перед составлением обращения в суд необходимо определиться со своими требованиями, установить лицо, которое будет надлежащим ответчиком, и выбрать суд, полномочный рассматривать такое гражданское дело.В силу ст.

208 ГК РФ исковая давность не распространяется на требование собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения.

В этой связи длительность нарушения права не препятствует удовлетворению этого требования судом.

Источник: https://hermes-sale.ru/sovety-yurista/4592-isk-ob-obyazanii-sovershit-opredelennye-deystviya.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.